2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析（6月1日）【A卷】

2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目的考试于2024年6月1日举行，为方便考生及时了解自己的考试情况，做好下一步的工作或学习安排，大立教育及时整理了工程法规科目的考试真题和参考答案等相关信息，供考生核对答案，估算自己的分数。

单选题 (每题1分，共60题，共60分)

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.根据《关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业的消防安全第一责任人是其（）

A. 法定代表人

B. 专职安全员

C. 专职消防安全员

D. 施工项目负责人

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】国务院《关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕46号)规定，机关、团 体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人。

【知识点】6.4.3  施工现场消防安全责任P174

2.下列权利中属于物权的是（）。

A. 荣誉权

B. 商标权

C. 工程价款优先受偿权

D. 建设用地使用权

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】物权包括所有权、用益物权和担保物权。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。

【知识点】1.2.2所有权、用益物权、担保物权和占有P9

3.根据《民法典》,动产质权的设立时间是（）

A. 质权合同签订时

B. 质权合同登记时

C. 交付质押财产对

D. 质权合同生效时

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】动产质权是指为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有 的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动  产优先受偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，交付的动产为质押财产。 质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权 人所有的，只能依法就质押财产优先受偿。质权自出质人交付质押财产时设立。

【知识点】担保物权P13

4.根据《专利法》，实用新型专利权的期限是（）。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。

【知识点】1.3.2专利权制度P18

5.根据《消防法》，受理建设单位消防验收申请的主管部门是（）

A. 城乡规划主管部门

B. 应急管理部门

C. 生态环境主管部门

D. 住房和城乡建设主管部门

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】《消防法》规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。

【知识点】7.5.2 规划、消防、节能和环保验收

6.投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合相关规定的，有权向（）提出异议。

A. 招标人

B. 评标委员会

C. 住房城乡建设主管部门

D. 县级地人民政府

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。

【知识点】4.2.4招标投标异议、投诉处理P99

7.下列主体中，不能作为行政诉讼被告的是（）

A. 某区区长

B. 某大学

C. 某居委会

D. 某造价师协会

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】行政诉讼被告是指原告指控其行政行为违法，侵犯原告合法权益，并经人民法院 通知应诉的具有国家行政职权的机关和组织。

8.公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯是合法权益的、提出行政复议申请的期限一般是自知道或者应当知道该行政行为之日起（  ）内

A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当 知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日 的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日 起继续计算。

【知识点】10.4.2   行政复议的申请、受理和决定

9.根据《政府采购法》对于不能事先计算出总额的货物采购项目、适宜采用的发包方式是（ ）

A. 公开招标

B. 单一来源采购

C. 竞争性谈判

D. 询价

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】公开招标应作为政府采购的主要采购方式，竞争性谈判主要适用于不能或者不宜采用招标方式的采购项目，具体为：(1)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或 者重新招标未能成立的；(2)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要 求的；(3)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；(4)不能事先计算出价格总额的。

【知识点】4.3.1   竞争性谈判

10.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内做出批复的事故是（）。

A. 特别重大事故

B. 一般事故

C. 较大事故

D. 重大事故

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】重大事故、较大事故、 一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复；特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

【知识点】6.5.3   生产安全事故报告、调查和处理P183

11.根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程施工验收的主体是（  ）。

A. 建设单位

B. 建设工程质量监督机构

C. 设计单位

D. 监理单位

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

【知识点】7.5.1竣工验收的主体和法定条件P219

12.下列行政处罚案件中，属于应当采适用普通程序的是（  ）

A. 对赵某处以100元罚款

B. 对钱某通报批评

C. 对甲公司处以2000元罚款

D. 对孙某警告

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】采取排除法

简易程序。违法事实确凿并有法定依据，对公民处以200元以下、对法人或者其他组织处以3000元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。

普通程序。除可以当场作出的行政处罚外，行政机关发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，必须全面、客观、公正地调查，收集有关证据；必要时，依照法律、法规的规定，可以进行检查。

【知识点】1.6.2行政许可、行政处罚和行政强制P35

13.在诉讼时效期间的最后6个月内，能够导致诉讼时效中止的是（）。

A. 权利人向义务人提出履行请求

B. 义务人同意履行义务

C. 权利人提起诉讼或者申请仲裁

D. 不可抗力

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】根据《民法典》，在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（1）不可抗力；（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；（3）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；（4）权利人被义务人或者其他人控制；（5）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。

选项ABC属于诉讼时效中断的情形。

【知识点】10.3.4民事诉讼时效P289

14.建设单位应当在建设工程竣工验收后()内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A. 6个月

B. 1个月

C. 3个月

D. 12个月

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

15.行为人与相对人以虚假意思表示实施的民事法律行为（）

A. 有效

B. 可撤销

C. 无效

D. 效力待定

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

16.根据《优化营商环境条例》,市场监督领域“双随机，一公开”监管方式的内容是()。

A. 随机进行检查、随机选派执法检查人员、查处结果及时向被检查单位公开

B. 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向社会公开

C. 随机抽取检查对象、随机进行检查、抽查事项及查处结果及时向社会公开

D. 随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向被检查单位公开

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

17.甲乙合同采购一批水泥，没有约定送货方式和付款时间，甲送到的水泥不合要求，乙拒绝付款，问，行使的是什么抗辩权

A. 不安抗辩权

B. 混合抗辩权

C. 先诉抗辩权

D. 同时抗辩权

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。 一方在对方履行之前有 权拒绝其履行请求。 一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。

18.甲公司铺设管道，在路中挖一深坑，设置了路障和警示标志。乙驾车撞倒全部标志，致丙骑摩托车路经该地时避让不及而驶向人行道，造成了行人丁的轻伤，对丁的损失，下列说法正确的是(   )

A. 应由乙承担赔偿责任

B. 应由甲和乙共同承担赔偿责任

C. 应由乙和丙共同承担赔偿责任

D. 应由甲、乙和丙共同承担赔偿责任

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】《民法典》第一百八十二条第一款 因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。

19.甲企业与乙金融机构订立了借款合同。合同约定，甲企业向乙金融机构借100万元，借期1年，年利率5%。乙金融机构预先将5万元的利息扣除，向甲实际提供借款95万元。根据《民法典》，1年期满后，甲企业应当向乙金融机构偿还()万元。

A. 95

B. 100

C. 99.75

D. 105

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

20.关于建设单位安全生产责任的说法，正确的是()。

A. 工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

B. 工程开工前，负责项目的安全技术交底

C. 对特殊结构的建设工程，提出保障施工安全的措施建议

D. 编制工程概算时，确定工程安全生产费用

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

21.根据招标法，由财政投资()万元以上的工程必须进行招投标。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

22.建筑资质说法正确的是()

A. 劳务资质改为专业资质

B. 施工总承包资质和专业承包资质不分等级

C. 综合资质、专业资质分为甲级和乙级

D. 劳动作业和专业作业改为备案制

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

23.李某找张某帮忙，张某将王某推倒致其受伤，根据《民法典》，关于张某和李某的侵权责任的说法，正确是（ ）。 

A. 张某承担责任 

B. 张某和王某按份额承担 

C. 张某和王某承担连带责任 

D. 施工单位、张某、王某连带责任 

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

24.特种作业操作人员的是（ ）。 

A. 焊工 

B. 钢筋工 

C. 建筑起重机械司机

D. 混凝土工 

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

25.某古城申请历史文化名镇，核定发布的单位是（ ）。 

A. 国务院 

B. 文物主管部门 

C. 住房城乡建设部门 

D. 省政府部门 

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

26.下列施工项目，使用预算资金的，应当招标的是（ ）。 

A. 施工单项合同 400 万 

B. 施工单项合同 200 万 

C. 施工单项合同 150 万 

D. 施工单项合同 100 万 

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

27.下列工程，必须监理的是（ ）。 

A. 学校体育馆、影剧院、体育场馆 

B. 农村低层住宅 

C. 施工合同 30000 平方米以上的成片住宅小区

D. 所有生态环境保护项目

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

28.甲向乙签订买卖合同，合同中没有明确约定交货时间，乙供货不符合质量要求，甲拒绝付款，甲行使的是（ ）。 

A. 后履行抗辩权 

B. 先履行抗辩权 

C. 同时履行抗辩权 

D. 不安抗辩权

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

29.二级建造师执业资格考试应试人员在考试过程中发生下列违规行为，应计入不良记录的是（ ）。 

A. 携带手机等电子通讯设备进入考室的 

B. 持虚假、伪造证件的 

C. 抄袭他人答案的 

D. 自己代替他人参加考试的

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

30.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（ ）。 

A. 只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失 

B. 可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失 

C. 可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任 

D. 既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

31.甲提供木材与乙签订做家私承揽合同，当加工到 50%的时候，甲向乙解除合同，下列关于解除合同的说法正确的是（ ）。 

A. 甲可以随时解除，造成乙方损失的，甲应当赔偿 

B. 甲可以随时解除，应该支付全部报酬 

C. 甲可以解除，不用支付报酬 

D. 甲不可以解除，应该支付报酬 

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

32.下列组织中，属于非法人组织的是（ ）。 

A. 公司 

B. 事业单位 

C. 合伙企业 

D. 社会团体

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

33.下列属于刑法附加刑的是（ ）。 

A. 有期徒刑 

B. 拘役 

C. 管制 

D. 罚金

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

34.建筑工程最低使用合理年限说法正确的是（ ）。 

A. 屋面防水 5 年 

B. 供暖 2 年 

C. 管道安装 5 年 

D. 主体设计 70 年 

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

35.以下关于施工的质量责任的说法，正确的是（ ）。 

A. 对全部工程质量负责 

B. 总包单位承担工程质量的全部质量责任 

C. 分包负全部责任 

D. 分包不服从总包承担全部责任 

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

36.根据消防法，受理建设单位消防验收的主管部门是（     ）

A. 城乡规划主管部门

B. 应急管理部门

C. 生态环境主管部门

D. 住房和城乡建设主管部门

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

37.在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的是（   ）

A. 屋面防水工程为2年

B. 供热与供冷系统为1个采暖期，供冷期

C. 给排水管道工程为5年

D. 设备安装和装修工程为2年

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

38.下列纠纷中，属于劳动争议的是（    ）

A. 劳动者请求社会保险经办发放社会保险的纠纷

B. 劳动者因为工伤，请求用人单位给予工伤保险待遇发生的纠纷 

C. 劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论异议的纠纷

D. 家庭与家政服务人员之间的纠纷

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

39.下列情形中，可以申请行政复议的是（    ）

A. 对行政机关作出的行政行为而实施的论证行为不服的

B. 对行政机关就信访事项作出的受理行为不服的

C. 对行政指导行为不服的

D. 对吊销许可证行政处罚不服的

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

40.根据建设工程质量管理条例，组织建设工程施工验收的主体是（   A  ）。

A. 建设单位

B. 建设工程质量监督机构

C. 设计单位

D. 监理单位

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

41.根据劳动合同法，用人单位与劳动者明确合同终止时间的合同是（  ）

A. 固定期限劳动合同

B. 无固定期限劳动合同

C. 集体合同   

D. 以完成一定工作任务为期的劳动

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

42.张某教唆李某殴打于某致其受伤，关于其责任的划分，正确的是（   ）

A. 张某和李某承担连带责任

B. 李某承担主要责任，张某承担次要责任 

C. 张某和李某根据过错程度承担按份责任  

D. 若李某是完全责任民事责任人，张某不承担责任

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

43.按照《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列属于特种作业人员的是（    ）

A. 焊工

B. 建筑起重机械司机

C. 钢筋工

D. 混凝土工

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

44.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是 （    ）

A. 用于非承重机构的钢筋和连接头试件 

B. 用于防水层上填充的细石骨料

C. 抹灰砂浆中使用的掺加济   

D. 屋面防水材料  

【答案】 D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

45.根据《注册建造师管理规定》注册建造师的下列情形中注册证书失效的是（  ）

A. 已与聘用单位解除聘用合同关系的

B. 聘用单位还在申请破产的

C. 年龄超过60周岁

D. 聘用单位被降低资质等

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

46.下列工程，必须监理的是（  ）

A. 学校体育馆、影剧院、体育场馆

B. 农村低层住宅

C. 施工合同30000平米以上成片的住宅小区

D. 所有生态环境保护项目

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

47.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（  ）

A. 只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B. 可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C. 可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D. 既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工，窝工损失

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

48.以下关于施工单位质量责任的说法错误的是（    ）

A. 分包不服从总包，承担全部责任

B. 总包单位承担工程质量的全部责任 

C. 总分分包负连带责任

D. 对全部工程质量负责

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

49.企业信息公开期限说法正确的有（    ）

A. 基本信息10年

B. 良好信息5年

C. 不良信息6个月到3年

D. 不良信息可以不登记

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

50.下列关于劳动仲裁委员会说法正确的是（    ）

A. A劳动仲裁员可以是双数

B. B可以解聘仲裁员

C. C不可以解聘仲裁员

D. D根据区域行政层层设立

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

51.关于未成年用工的说法正确的是（      ）

A. 16岁，不定期安排体检

B. 不能从事3级劳动

C. 不能安排井下作业，有毒有害的作业

D. 安排白班，不能安排夜班

【答案】 C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

52.水泥运输，由于运输公司原因拖延了2天，施工单位要求赔偿。货物到达目的地后，施工单位未拖走水泥且没有采取保护措施，第三天下雨，水泥被淋湿，导致水泥全部硬化，造成的损失应该由（    ）负责。

A. 施工单位

B. 供货单位

C. 运输公司和施工单位承担连带责任

D. 运输公司

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

53.根据《投标法》规定，投标保证金不能超过项目估算价的（  ）

A. 5%

B. 2%

C. 10%

D. 可以在投标有效期内退还

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

54.甲乙约定300万的担保合同，丙做担保后，甲乙增加了金额到350万，但是增加的金额未通知丙，丙应该承担的保证责任的说法正确的是（   ）

A. 丙只在300万范围内承担担保责任

B. 单方责任

C. 对350万承担保证责任

D. 丙的担保责任是2年

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

55.城市规划区内，核发建设工程规划许可证应符合（ ）。 

A. 总体规划和详细性规划 

B. 修建性详细规划、控制性详细规划 

C. 控制性和详细规划 

D. 城乡规划需要领取的规划证 

【答案】 B

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

56.下列情形中，关于免征环境保护税的说法正确有（ ）。 

A. 环境保护税的征收对象在中国境内的企业事业单位和其他生产经营者 

B. 污水排放量 

C. 征收机动车尾气 

D. 税务机关部门负责征收环保税以及排放检测 

【答案】 A

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

多选题 (每题2分，共20题，共40分)

下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

57.下列物权效力，未经登记，不得对抗善意第三人（）

A. 机动车

B. 船舶

C. 航空器

D. 房屋

E. 自行车

【答案】 A,B,C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但是法律另有规定的除外。船舶、 航空器和机动车等的物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第 三人。

【考点】1.3.1著作权制度P16

58.下列法律中，属于民商法法律部门的有()

A. 《建筑法》

B. 《土地管理法》

C. 《民法典》

D. 《劳动法》

E. 《公司法》

【答案】 C,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

59.根据《保障农民工资支付条例》，农民工工资支付保障制度包括()。

A. 农民工全日制用工制度

B. 农民工工资预付制度

C. 农民工最低工资保障制度

D. 农民工工资保证金制度

E. 农民工工资专用账号制度

【答案】 C,D,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

60.根据《保障农民工资支付条例》，农民工工资支付保障制度包括（ ）。 

A. 农民工全日制用工制度 

B. 农民工工资预付制度 

C. 农民工最低工资保障制度 

D. 农民工工资保证金制度 

E. 农民工工资专用账号制度 

【答案】 C,D,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

61.下列不属于小额诉讼的有（ ）。 

A. 涉外案件 

B. 有反诉要求 

C. 需要鉴定的内容 

D. 不适宜简易程序的 

E. 财产确权的 

【答案】 A,B,C,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

62.属于承揽业务不良的是（ ）。 

A. 出借资质给他人承揽工程 

B. 转包、违法分包 

C. 中标后不与招标人签订合同 

D. 跟建设单位串通投标 

E. 承包后转包 

【答案】 B,D

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

63.下列属于企业安全管理机构安全员的职责（ ）。 

A. 监督危险性较大方案的实施 

B. 监督项目安全管理人员履职情况 

C. 监督项目安全费用使用情况 

D. 查阅资料，监督正确使用培训道具 

E. 制定安全管理制度并实施 

【答案】 B,C

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

64.下列需要仲裁回避的是（ ）。 

A. 与上一场案件是同一个代理人的 

B. 仲裁员私下接受当事人请客送礼的 

C. 与本案有利害关系的 

D. 与本案当事人或者当事人、代理人是近亲

E. 有其他关系，可能影响公正裁决的 

【答案】 B,C,D,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

65.甲买到伪劣产品，说法正确的是（ ）。 

A. 可以找生产方也可以找销售方追偿 

B. 只能向销售方追偿 

C. 只能向生产方追偿 

D. 是运输公司造成的货物损失，被侵权人可以直接向运输公司赔偿 

E. 明知道产品质量存在问题，还坚持销售的，甲有权要求惩罚性赔偿 

【答案】 A,E

（本答案非官方发布，仅供参考）

【答案解析】暂无解析

持续更新中。。。。。。