网友版！2023年二级建造师《法律法规》1天考3科第二批次真题及答案

　　2023年二建《建设工程法规及相关知识》第二批次考试时间：6月4日 13:30-15:00，考后大立教育小编将及时发布2023年二建工程法规真题及答案解析，敬请关注!开考地区：江苏、广东、安徽、海南、北京、河北、陕西、重庆、内蒙古、云南(机考)、山西、青海、浙江、上海、河南、福建(机考)。

　　1.关于招标文件的说法，正确的是()。

　　A.招标文件一经发出，不得进行修改

　　B.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

　　C.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标文件截止时间前提出

　　D.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期自招标文件发出之日起计算

　　【答案】D

　　【解析】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。选项A错误

　　潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。选项c错误

　　招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。选项D错误

　　【考察考点】招标基本程序P76

　　2. 关于评标委员会职责的说法，正确的是()。

　　A.对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明

　　B.按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标人进行评审和比较

　　C.评标完成后，口头通知招标人结果

　　D.向招标人征询确定中标人的意向

　　【答案】C

　　【解析】A选项错误，招标人可以对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明;C选项错误，评标完成后由招标人以书面形式通知所有投标意向者;D选项错误，评标委员会按规定评标，确定候选中标人，不得向招标人询问意向。

　　3.关于开标的说法，正确的是()。

　　A.开标地点应当在开标时的地点(描述有点问题)

　　B.投标人少于5个，不得开标

　　C.投标人对开标有异议，应在开标结束后提出

　　D.开标过程应当记录，并存档备查

　　【答案】D

　　【解析】招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

　　开标过程应当记录，并存档备查。选项D正确

　　【考察考点】招标基本程序P76

　　3. 关于招标投标投诉与处理的说法正确的是()。

　　A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最后收到投诉的行政监督部门负责处理

　　B.行政监督部门应当自收到投诉之日起三个工作日内作出是否受理投诉，并自收到投诉之日起20个工作日作出书面处理决定

　　C.行政监督部门的工作人员对投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当保密

　　D.需要专家评审的所需时间计算在内

　　【答案】C

　　【解析】《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回。

　　5.根据《绿色施工导则》，关于施工用电照明说法正确的是()。

　　A.临时用电不得选用非节能电线

　　B.照明设计以满足最低照度为原则

　　C.临时设备应采用自动控制装置

　　D.优先选用声控、光控照明

　　【答案】B

　　【解析】施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

　　【考察考点】施工合理使用与节约能源的规定P196

　　6. 根据《安全生产许可证条例》，下列情形中可以撤销已颁发的安全生产许可证的是()。

　　A. 超过法定职权颁发安全生产许可证的

　　B.安全生产许可证有效期满，未办理延期手续，继续进行生产的

　　C.未听取社会公众意见颁发安全生产许可证的

　　D.取得安全生产许可证发生重大事故的

　　【答案】A

　　【解析】可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可正颁发管理机关士作人员滥用职仪、玩忽职守颁发安全生产许可证的;(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的;(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的;对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的;5)依法可以撤销经颁发的安全生产许可的其他情形。(发证前有错一般是撤销)

　　7.注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人说的情形是()。

　　A.发包方同意，更换施工项目负责人的

　　B.施工项目已经完工，尚未办理竣工验收的

　　C.施工项目因恶劣天气停工的

　　D.不愿继续担任施工项目负责任人的

　　【答案】A

　　【解析】如发生下列情形之一的，应当办理书商交接手续后更换施工项目负责人(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包同的(2)发包为同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负人的建设工程合同履行期间变更项目负人的，企业应当于项目负责人变更工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

　　8.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，因承包人原因导致开工时间推迟的，开工日期为()。

　　A.开工条件具备的时间

　　B.承包人实际进场施工时间

　　C.施工许可证载明的时间

　　D.开工通知载明的时间

　　【答案】D

　　【解析】(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

　　(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

　　(3)发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

　　【考察考点】建设工程工期和价款的规定P113

　　9.企业在其建筑企业资质证书有效期内发生下列变更事项时，应当申请重新核定建筑企业资质等级的是()。

　　A.企业注册资本变更

　　B.企业地址变更

　　C.企业发生分立

　　D.企业名称变更

　　【答案】C

　　【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业发生合并、分立、重组，以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

　　【考察考点】p56-57

　　10.生产安全事故综合应急预案应当规定的内容是()。

　　A.应急指挥机构与职责

　　B.处置程序和措施

　　C.小重点岗位和人员

　　D.应急预案体系

　　【答案】D

　　【解析】综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事战风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理内容。

　　【考察考点】p249

　　11.甲施工企业租用乙公司的设备后，擅自将该设备出售给丙公司，甲丙之间的设备买卖合同的效力为()。

　　A.效力待定

　　B.部分有效

　　C.有效

　　D.可撤销

　　【答案】A

　　【解析】效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，须经法律规定的条件具备才能生效。题中甲施工企业无权将设备出售给丙公司，必须C乙公司确认后有效。

　　【考察考点】p123，效力待定合同

　　12.甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是（）。

　　A.丁某在甲工作遭受事故伤害，甲应当申请工伤认定

　　B.在派遣期间，甲被依法宣告破产，可以将丁某退回乙

　　C.乙应当对丁某进行工作岗位所必须的培训

　　D.在派遣期间，丁某被退后在无工作期间，乙应向其支付劳动报酬

　　【答案】B

　　【解析】A选项错误，丁受到事故伤害的应由乙申请工伤认定;C选项错误，甲应该在丁上岗前进行必要的安全教育培训;D错误，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派造单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

　　13.关于建设工程招投标方式的说法正确的是()。

　　A.议标也是一种合法招标方式

　　B.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标

　　C.招标人采用邀请招标的方式的，可以向两个具备承担招标项目的能力，资信良好的，特定的法人或其他组织发出投标邀请书

　　D.所有项目均可以分两阶段进行招标

　　【答案】B

　　【解析】选项A错误，议标不是一种法定招标方式。

　　选项B正确，《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。

　　选项c错误，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

　　选项D错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

　　【考察考点】建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所P74

　　14.关于租赁合同效力的说法正确的是()。

　　A.租赁期限超过20年的，合同无效

　　B.承租人经出租人同意转租的，承租人与出租人之间的租赁合同无效

　　C.租赁期限6个月以.上的，未采用书面形式的合同有效

　　D.当事人未按照法律行政法规规定的办理租赁登记备案手续的，合同无效

　　【答案】C

　　【解析】A选项错误，租赁超过20年部分，其超过部分不发生效力;B选项错误，出租人同意转租的，合同有效;D选项错误，未按照法律行政法规规定的办理租登记备案手续的，合同有效。

　　【考察考点】p167

　　15. 关于定金的说法，正确的是()。

　　A. 定金合同自实际交付定金时成立

　　B.违约责任承担时，当事人主张继续履行的不得主张适用定金条款

　　C.约定的定金数量超过主合同标的额的20%约定无效

　　D.交付的定金数额少于约定数额的，定金数额以约定数额为准

　　【答案】A

　　【解析】定金合同是实际合同，以实际交付金额为定，所以A对，D错误;B选项错误，违约责任承担时，当事人在主张继续履行后其主张适用定金条款有效;C选F错误，定金数额超过主合同标的额的20%部分，其超过部分无效。

　　【考察考点】p33

　　16.大型施工机械设备融资租赁合同中履行中设备安装完毕后不能正常运行，关于该合同后续处理的说法，正确的是()。

　　A.出租人应当对承租人承担违约责任

　　B.承租人可以基于设备质量而直接向出卖人索赔

　　C.承租人占有设备期间，该设备造成第三人伤害的出租人承担责任

　　D.租赁期满，承租人享有该设备的所有权

　　【答案】B

　　【解析】融资租赁合同出租人的责任支付金额及通知，所以A、C错误;D错误，租赁期满，出租人享有该设备的所有权。

　　【考察考点】p170

　　16. 根据《建设施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工项目负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。

　　A.项目负责人在同一时期可以对两个工程项目进行现场带班

　　B.应当定期带班检查，每月检查时间不得少于工作日25%

　　C.项目负责人，委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作后即可离开

　　D.项目负责人带班生产时，应当认真做好带班并签字存档

　　【答案】D

　　【解析】项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。项目负责人带班生产时，要全面竿握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

　　18.总承包单位依法将建设工程分包，关于其质量责任的说法正确的是()。

　　A.总承包单位和专业分包单位各自承担质量责任

　　B.专业分包单位无需接受总承包单位的质量管

　　C.专业分包单位应当和总承包单位就全部工程质量向发包人承担连带责任

　　D.总承包单位和专业分包单位对分包工程质量向连带责任

　　【答案】D

　　【解析】专业分包单位应当和总承包单位就分包工程质量向发人承担连带责任。【考察考点】p56

　　19.刑法中属于我国刑法规定的附加刑是()。

　　A.管制

　　B.有期徒刑

　　C.没收财产

　　D.吊销许可证件

　　【答案】C

　　【解析】刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：(1)管制;(2)拘役(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。

　　【考察考点】建设工程刑事责任的种类及承担方式P41

　　20.根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于申请领取施工许可证条件的说法，正确的是()。

　　A.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建设工程用地批准手续

　　B.施工场地征收工作已经完成

　　C.已经委托监理单位

　　D.施工人员已经按规定办理保险

　　【答案】A

　　【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：

　　(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;

　　(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;

　　(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;

　　(4)已经确定建筑施工企业;

　　(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;

　　(6)有保证工程质量和安全的具体措施。【考察考点】申请主体和法定批准条件P47

　　21.买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损，灭失风险转由买受人承担的时间是()。

　　A.合同成立时

　　B.标的物交付时

　　C.合同生效时

　　D.支付货款时

　　【答案】A

　　【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

　　【考察考点】买卖合同的法律规定P161

　　22.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于工伤保险参保的说法，正确的是()。

　　A.建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，应当按用人单位参加工伤保险

　　B.按用人单位参保的建筑施工企业应当以工资总额为基数缴纳工伤保险费

　　C.办理了意外伤害保险的，不得再参加工伤保险

　　D.工伤保险费作为竞争费，应当单独列支

　　【答案】A

　　【解析】B选项错误，用人单位参保的建筑施工企业应当以职工工资为基数缴纳工伤保险费;C选项错误，办理意外伤害险后应当参加工伤保险(为强制性保险，必须参保);D选项错误，工伤保险不得作为竞争费用。

　　23.转委托经委托人同意或追认后，其法律后果的说法正确的是()。

　　A.受托人仅就转委托的第三人的选任承担责任

　　B.受托人应当以转委托的第三人就委托事务向委托人承担连带责任

　　C.受托人应当对于转委托的第三人的行为承担责任

　　D.委托人可以就委托事务直接指示委托的第三人

　　【答案】D

　　【解析】转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

　　【考察考点】建设工程代理行为及其法律关系P11

　　24.债务人有权处分的下列权利中，可以出质的有()。

　　A.土地使用权

　　B.将有的应收账款

　　C.签署的署名权

　　D.特许经营权

　　【答案】B

　　【解析】下列权利出质：(1)汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;

　　(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;

　　(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权巾的财产权;(6)现有的以及将有的应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单质的，质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。

　　25.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工。关于施工许可证延期的说法正确的是()。

　　A.应当由施工企业向发证机关申请延期

　　B.延期以三次为限，每次不得超过三个月

　　C.超过延期时限未开工的施工许可证自行顺延一年

　　D.既不开工，又不申请延期的施工许可证自行废止

　　【答案】D

　　【解析】既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可

　　证自行废止。选项C错误，选项D正确。

　　选项A错误，《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。

　　选择B错误，延期以两次为限，每次不超3个月。【考察考点】延期开工、核验和重新办理批准的规定P49

　　26.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》关于工程延期的说法，正确的是()。

　　A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不顺延工期

　　B.当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的，工期一律不顺延

　　C.当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期

　　D.因不可抗力停工的工期不予顺延

　　【答案】C

　　选错B错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

　　选项D错误，因不可抗力停工的工期可以顺延。

　　27.人民法院应当撤销仲裁裁决的是()。

　　A.当事人在合同没有约定仲裁条款，在合同履行中达成仲裁协议的

　　B.裁决所根据的证据是伪造的

　　C.仲裁裁决违背合同约定的

　　D.仲裁庭由一名仲裁员组成的

　　【答案】C

　　【解析】人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。

　　【考察考点】仲裁裁决的执行P347

　　28.下列纠纷类型中，受《仲裁法》调整的是()。

　　A.劳动争议

　　B.继承纠纷

　　C.应当由行政机关处理的行政争议

　　D.民商事纠纷

　　【答案】D

　　【解析】对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。

　　29.对仲裁协议效力的异议，当事人()。

　　A.只能请求人民法院裁定

　　B.只能请求仲裁委员会作出决定

　　C.对仲裁委员会作出的关于仲裁协议效力的决定不服的，有权请求人民法院裁定

　　D.应当在仲裁庭首次开庭前提出

　　【答案】D

　　【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

　　多选题

　　30.关于法定代表人的说法，正确的有()。

　　A.法人章程对法定代表人代表权的限制可以对抗善意相对人

　　B.法定代表人有权代表法人从事民事活动

　　C.法定代表人以法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受

　　D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任

　　E.法人承担民事责任后，不得向法定代表人追偿

　　【答案】BCD

　　【解析】代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动.Jt法律后果F的法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人间执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

　　31.关于劳动争议的范围有()。

　　A.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷

　　B.劳动者与用人单位终止劳动关系后，请求用人单位还其收取的保证金的纠纷

　　C.因企业自主进行改制发生的纠纷

　　D.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险

　　E.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

　　【答案】ABD

　　【解析】劳动争议的范围主要是(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;4)因工作时间、休息休假、社保险、福培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议，

　　(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者与用人单位因劳动关系是否已经解除或者终止，以及应否支付解除或者终止劳动关系经济补偿金发生的纠纷;

　　(9)劳动者与用人单位解除或者终止劳动关系后，请求用人单位返还其收取的劳动合同定金、保证金抵押金抵押物发生的纠纷，或者办理劳动者的人事档案社会保险关系等移转手续发生的纠纷;

　　(10)劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续，且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由，要求用人单位赔偿损失发生的纠纷;

　　(11)劳动者退休后，与尚未加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷;2)劳动者因为工伤、职业病，请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷;(13)劳动者依据劳动合同法第85条规定，要求用人单位支付加付赔偿金发生的纠纷;14)因企业自主进行改制发生的纠纷;(15)律)法规规定的其他劳动争议。

　　32.下列终止劳动合同的情形中。用人单位应当向劳动者支付经济赔偿的有()。

　　A.劳动者试用期不符合录用条件

　　B.用人单位未缴纳保险的，劳动者解除

　　C.用人单位被依法宣告破产的

　　D.劳动者与用人单位协商一致，协商解除劳动合同的

　　E.用人单位决定提前解散的

　　【答案】B，C，D

　　【解析】(1)劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的;(2)用人单位句劳动者提解除劳动合同并与劳动者协商致解除劳动合间的(3)用人单仿依照《劳动合同法》40条规定解除劳动合同的;(4)用人单位依照《劳动合司法》第41条第款规定解除劳动合同的;(5)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不问意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第项规定终止固定期限劳动合同的，(6)依照《劳动合同法》第44条第、第项规定终止劳动合同的;(7)法律、行政法规规定的其他情形。

　　33.关于不当得利的说法，正确的是()。

　　A.不当得利中得利者与受害者之间形成债的关系

　　B.不当得利损害他人利益

　　C.不当得利的取得没有法律依据

　　D.明知无给付义务而进行的债务清偿属于不当得利

　　E.未履行道德义务进行的给付不属于不当得利

　　【答案】A.B.E

　　【解析】C选项错误，不当得利在《民法典》中有明确的规定;D选项错误，明知无给付义务，而进行的债务清偿不属于不当得利。

　　34.劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

　　A.在试用期间证明不符合录用条件的

　　B.严重违反用人单位规章制度的

　　C.严重失职、徇私舞弊给用人单位造成重大损害的

　　D.被依法追究民事责任的

　　E.不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

　　【答案】A.B.C

　　【解析】(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的，5)囚《劳动合同法》第26条第款第项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

　　35.下列财产中属于国家所有的有()。

　　A.矿藏

　　B.山岭

　　C.水流

　　D.海域

　　E.无居民海岛

　　【答案】A.C，D，E

　　【解析】土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。我国实行土地的社会主义公有制.全民所有制和劳动群众集体所有制。城市的土地，属于国家所有无居民海岛、矿藏、水流、海城属于国家所有集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。

　　36.根据《湿地保护法》属于禁止破坏湿地及其生态功能行为的有()。

　　A.开(四)垦、排干人工湿地

　　B.擅自采砂、采矿

　　C.滥采野生植物

　　D.擅自取土

　　E.排放工业废水、生活污水

　　【答案】A.B.E

　　【解析】禁止下列破坏湿地及其生

　　态功能的行为：(1)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源;(2)擅自填埋自然显地，擅自采砂、采矿、取二L:(3)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，..(5)其他破坏湿地及其生态功能的行为。

　　37.下列纠纷中适用专属管辖的有()。

　　A.建设工程施工合网纠纷

　　B.施工机械租赁合同纠纷

　　C.建筑材料买卖合同纠纷

　　D.房屋买卖合同纠纷

　　E.土地使用权转让纠纷

　　【答案】A，C，D

　　【解析】了种适用属管辖的案件其中因不动纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释)”规定，建设工程施工合同纠纷按照不动纠纷确定管辖不动已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动所在地;不动未登记的，以不动产实际所在地为不动所在地。

　　38.用人单位发生下列变动中，不影响劳动合同履行的有()。

　　A.用人单位被吊销营业执照的

　　B.单位名称变更

　　C.法定代表人变更

　　D.主要负责人或投资人变更

　　E.用人单位发生合并或分立

　　【答案】B，C，D，E

　　【解析】单位名称变更、法定代表人变更、主要负责人或投资人变更、用人单位发生合并或分立不影响劳动合同的履行。

　　39. 根据《立法法》中，下列事项中只能制定法律的有()。

　　A.国家主权事项

　　B.犯罪和刑罚

　　C.对公民财产权利限制

　　D.诉讼和仲裁制度

　　E.企业资质许可

　　【答案】A.B

　　【解析】1”列事项只能制定法律：(1)国家主权的事顷：(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权：(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;

　　(5)公民政治权利的剥夺、限制人身(1由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(g)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼呐!仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

　　40.建设工程安全生产管理条例，属于建设单位应当在拆除工程施工15日前报送有关部门备案的资料有()。

　　A.施工企业资质等级证明

　　B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

　　C.施工许可证

　　D.堆放清除废弃物的措施

　　E.拆除施工组织方案

　　【答案】A，B，D，E

　　【解析】建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部或者其他有关部备案：(1)施工单位资质等级证明;(2)拟拆除建筑物构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;(3)拆除施工组织方案;(4)堆放、清除废弃物的措施。

　　扫码关注大立教育二建官方微信公众号：大立二级建造师备考助手，免费领取完整电子版、视频版真题解析以及更多二级建造师考试相关动态及备考资料!即刻扫码，轻松学二建!

　　大立教育各科老师考后讲解2023年二级建造师真题及答案，分析出题方向及难度，参透考题命题。点击进入真题答案讲解直播>>